工程都會由發(fā)包方采取不同的方式發(fā)包給其他工程公司,承包方在承包工程之前需要與發(fā)包方簽訂合同,如果雙方當(dāng)事人在合同履行的過程中違約,需要支付相應(yīng)的違約金,那么工程承包合同糾紛違約金規(guī)定是怎樣的呢?

一、工程承包合同糾紛違約金規(guī)定

  《合同法》第一百一十四條 當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。

二、工程承包合同違約情況有哪些?

  在建設(shè)工程施工承包合同中,發(fā)包人的主要義務(wù)包括做好施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作、為施工人提供必要的現(xiàn)場條件和配合承包人的工作、按照合同規(guī)定向施工人支付工程價(jià)款、進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查、組織竣工驗(yàn)收和竣工結(jié)算等。

  如果合同約定由發(fā)包人提供場地、技術(shù)資料,而發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供這些條件,或發(fā)包人未按約定支付工程款,發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。在這里發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任的方式是賠償損失,承包人有權(quán)要求工期和費(fèi)用索賠。

三、工程承包合同糾紛的解決

 。薄⒔ㄔO(shè)工程施工合同中約定的獎罰條件違法公平、有償?shù)幕驹瓌t,顯示公平的,應(yīng)予撤銷。

 。、雙方當(dāng)事人在合同中約定的建筑工程造價(jià)條款,合法有效。

 。场⒐こ藤|(zhì)量存在問題,建設(shè)方超過訴訟時(shí)效起訴的,人民法院不予支持。有觀點(diǎn)認(rèn)為,就建設(shè)工程質(zhì)量瑕疵發(fā)生的修補(bǔ)請求權(quán)、損害賠償請求權(quán)等應(yīng)適用《民法通則》第135條規(guī)定的2年普通時(shí)效。如《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》第24條規(guī)定。

 。、發(fā)現(xiàn)承包人聘用的管理及施工人員達(dá)不到資質(zhì),發(fā)包人有權(quán)單方解除合同,但對承包人已完成的經(jīng)驗(yàn)收合格的工程,應(yīng)適當(dāng)補(bǔ)償提前終止合同的損失。

  5、代建單位遲延交房時(shí)間已超出了設(shè)計(jì)變更可以適當(dāng)延期的合理期限,構(gòu)成違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。受托方要免除自己的遲延交房的違約責(zé)任就必須舉證證明遲延是由委托方設(shè)計(jì)變更造成的,但是設(shè)計(jì)變更所造成的遲延必須在合理的范圍內(nèi)。

 。、發(fā)包人提前使用未經(jīng)驗(yàn)收建設(shè)工程的,出現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)自行承擔(dān)責(zé)任。但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。