在建設工程施工合同關系中，支付工程價款是發(fā)包人的主要義務，承包人進行工程施工的合同目的是依法依約取得工程價款。那么，如果建設工程施工合同無效時，工程價款如何結算呢？根據(jù)最高人民法院審理的1742件建設工程施工合同糾紛案件的裁判文書，將合同無效時工程價款結算的27條規(guī)則整理如下，供讀者參考。

2.實際施工人沒有取費資格，不應獲得規(guī)費和企業(yè)管理費。

3.實際施工人主張發(fā)包人在欠付工程價款及利息范圍內(nèi)承擔責任的，法院予以支持。

4.實際施工人雇傭工人的，應當承擔相應的保險費。

5.合同無效，約定人工費調(diào)差不予計取的，參照約定執(zhí)行。

6.建設工程施工合同無效，該合同約定了人工費調(diào)差的，可參照該約定執(zhí)行。

7.被掛靠人、轉包人、違法分包人不能主張管理費。

8.被掛靠人、轉包人、違法分包人未提供管理的，不能主張管理費。

9.被掛靠人、轉包人、違法分包人提供管理的，可以主張管理費。

10.被掛靠人、轉包人、違法分包人提供管理，其參照雙方約定主張管理費的，法院可以酌定調(diào)整管理費。

11.建設工程施工合同無效，工程總價下浮的約定亦無效。

12.建設工程施工合同約定工程質量達不到優(yōu)質工程標準，總價下浮的，該約定屬于工程結算條款。

13.建設工程施工合同無效的，該合同約定的優(yōu)質工程獎勵款應認定無效，不能參照執(zhí)行。

14.建設工程施工合同無效的，合同中有關審計費負擔的約定仍可參照執(zhí)行。

15.建設工程施工合同無效，但約定發(fā)包人有權增加或減少工程項目的，可參照約定執(zhí)行。

16.建設工程施工合同無效，合同約定按照二類工程二類企業(yè)類別進行取費的，可參照該約定執(zhí)行。

17.建設工程施工合同無效，合同中約定發(fā)包人取消工程項目應支付管理費和利潤，因承包人原因導致發(fā)包人取消工程項目的，不屬于取消工程項目應當支付管理費和利潤的情形。

18.建設工程施工合同無效，合同約定結算價款最終核減超過5%時超出部分的10%應作為罰金從結算價款中扣除，該約定屬于結算條款。

19.建設工程施工合同無效，合同約定因發(fā)包人原因導致停工、窩工致使工期延誤，若經(jīng)發(fā)包人確認工期順延的，停、窩工損失不再由發(fā)包人承擔，該約定可參照執(zhí)行。

20.建設工程施工合同無效，合同約定因不可抗力導致的停工損失由承包人承擔的，可參照該約定執(zhí)行。

21.建設工程施工合同無效，合同約定臨時道路的維護、保通不另行計量的，可參照該約定執(zhí)行。

22.建設工程施工合同無效，合同約定承包人采購材料發(fā)包人支付采保費和管理費的，可參照該約定執(zhí)行。

23.建設工程施工合同無效，合同中約定的墊資利息應屬無效，應按照市場報價利率支付墊資利息。

24.建設工程施工合同無效，工程采用固定單價，合同約定固定單價風險范圍以外的費用按照變更處理的，可參照執(zhí)行。

25.建設工程施工合同無效，合同約定承包人承擔辦理施工許可證費用和建筑垃圾處置費的，可參照執(zhí)行。

26.轉包人和分包人未結清工程款的，轉包人對分包人欠付實際施工人的工程款承擔連帶責任。

27.建設工程施工合同無效，發(fā)包人未及時支付工程款系承包人向其材料商、分包商賠償損失原因之一的，法院可酌定由發(fā)包人承擔一定比例的損失。