拖欠工程款是我們最常見的民事糾紛之一,有的時候甚至?xí)䦟?dǎo)致很多個家庭的日常生活陷入困境。國家在這一方面也很重視,制訂了一系列措施。那么2019年拖欠工程款起訴書范本應(yīng)該如何書寫呢?

一、2019年拖欠工程款起訴書范本

  起訴單位:(全稱)

  法定代表人:

  被告單位:(全稱)______________市職工教育培訓(xùn)中心

  地址:

  訴訟請求:

  責令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟損失:

 。ㄒ唬└肚逅奚針恰⒔虒W(xué)樓拖欠款________元;

 。ǘ┙Y(jié)算零建工程款:_______元減去甲方墊付的材料款_______元,應(yīng)付給乙方工程款_______元;

 。ㄈ┵r償乙方的經(jīng)濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金______;______年______月至______月設(shè)備閑置費________元;

  以上三項合計,共__________元

  風(fēng)險提示:

  訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關(guān)法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費。

  另外,訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說“賠償原告的一切損失”之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險,而且有利于法院的調(diào)解和雙方當事人的和解,減少訟累。

  事實和理由:

  風(fēng)險提示:

  訴狀是個利劍,挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實,講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實,是要把雙方當事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。

  ______年______月______日,______________縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為______元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設(shè)備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達_______天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進工地的_______余名職工無活可干,機具設(shè)備長期雙里無用,給乙方經(jīng)濟上造成損失達_______元。甲方雖然承擔了_______元的誤工費,但尚有_______元到今有承擔賠償損失的責任。

  兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______________市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。

  工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設(shè)銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_______元。

  從______年______月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值________元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。

  為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來,甲方又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

  綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款,無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失!睹穹ㄍ〞r》第一百零六條規(guī)定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的,應(yīng)當承擔民事責任。”《經(jīng)濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規(guī)定:未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。

  此致

  ___________人民法院

  起訴單位:_______________

  公司(蓋章)

  _________年_________月________日

二、不交納案件受理費的案件

  (一)依照民事訴訟法規(guī)定的特別程序?qū)徖淼陌讣?/p>

  (二)裁定不予受理、駁回起訴、駁回上訴的案件;

  (三)對不予受理、駁回起訴和管轄權(quán)異議裁定不服,提起上訴的案件;

 。ㄋ模┬姓r償案件。

三、非財產(chǎn)案件收費標準

  1、離婚案件每件交納50元至300元。涉及財產(chǎn)分割,財產(chǎn)總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0.5%交納。

  2、侵害姓名權(quán)、名稱權(quán)、肖像權(quán)、名譽權(quán)、榮譽權(quán)以及其他人格權(quán)的案件,每件交納100元至500元。涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。

  3、其他非財產(chǎn)案件每件交納50元至100元。

  無論生活中遇到什么樣的糾紛,當事人都應(yīng)當及時運用法律維護自己的合法權(quán)益,避免自己的權(quán)益遭受更大的損害。以上內(nèi)容就是法律快車小編為你整理的關(guān)于2019年拖欠工程款起訴書范本的相關(guān)知識,希望在工作和學(xué)習(xí)中能夠幫助到您。