一、承包工程甲方原因延遲工期怎么索賠

建設工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依據(jù)合同的約定要求甲方賠償，如果沒有約定的，按實際造成的損失賠償。如果甲方不賠償?shù)�，乙方可能向法院起訴。

《中華人民共和國合同法》

第二百八十三條【發(fā)包人違約責任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。

第二百八十四條【發(fā)包人原因致工程停建、緩建的責任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調(diào)遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

二、工期順延如何認定

在建筑工程施工的過程中，發(fā)包人存在以下行為的導致工程停工的，要承擔相應的停工損失：

(1)發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;

(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行;

(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行;

(4)設計變更和工程量增加;

(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

(6)不可抗力;

(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

事實上，當發(fā)包人因上述原因或其他原因?qū)е鹿こ掏９さ�，承包人除了可以要求賠償，最重要的是可以要求工期延順，從而不會超期施工。

這時，因發(fā)包人拖欠工程預付款、進度款、遲延提供施工圖紙、場地及原材料、變更設計等行為導致工程延誤，承包人要做以下的事情，以便對工期延順進行認定：

(1)合同明確約定順延工期應當經(jīng)發(fā)包人簽證確認，那么在出現(xiàn)工期停工、延誤事宜時，承包人應第一時間通知發(fā)包人并要其簽字確認;

(2)或者經(jīng)審查承包人雖未取得工期順延的簽證確認，應舉證證明在合同約定的辦理期限內(nèi)向發(fā)包人主張過工期順延，如有證據(jù)證明向發(fā)包人出函，要求確認工期延順的;

(3)發(fā)包人的前述行為確實嚴重影響施工進度的，對承包人順延相應工期的主張，可予支持。

三、最新資訊

《中華人民共和國民法典》

第八百零三條【發(fā)包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權請求賠償停工、窩工等損失。

第八百零四條【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應承擔責任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調(diào)遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。